Договор услуг по реставрации мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор услуг по реставрации мебели

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 12,3 кб.

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_okazaniya_uslug_po_remontu_restavracii_i_peretyazhki_obivki_mebeli.html

Договор на реставрационные работы образец

Договор услуг по реставрации мебели

Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия (приложение к Общим указаниям по применению ресурсных норм и укрупненных расценок на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного наследия на территории Российской Федерации) Запрос (заявление) в Департамент культурного наследия о предоставлении государственной услуги по предоставлению сведений из Городского реестра недвижимого культурного наследия и Историко-культурного опорного плана города Москвы Смета на научно-проектные работы (стадия обоснования инвестиций и проекта реставрации) по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования (образец 4п) Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия (приложение к Методическим рекомендациям определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации) Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Образец договора реставрации мебели

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%. При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов. После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г. в Венеции. Это решение получило название Венецианской хартии. Венецианская хартия ставит на первое место консервацию памятников, ограничивая область реставрации:

«реставрация должна производиться в исключительных случаях»

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели. порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

Присылайте нам фотографии вашей мебели, с пометкой реставрация, звоните нам и мы проконсультируем вас по поводу реставрационных работ. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. «ЭкспертКонсалтинг» — профессиональная экспертная компания по экспертизе мебели, выполняющая экспертизы для суда, а также для целей списания.

Экспертиза корпусной мебели — экспертиза шкафов, стеллажей, стенок. Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.2.1.

оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3.

Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ. 4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность. 5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

на выполнение реставрационных работ именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________ действующего на основании ___________________________________________ и Специализированная научно-реставрационная производственная организация /наименование/, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________ действующего на основании положения о СНРПМ, заключили между собой договор на реставрационные работы в 19__году: 1.

Расчеты между заказчиком и подрядчиком за выполненные работы производятся ежемесячно по актам приемки работ /ф.

2в/, через фиксирующий банк согласно счет-платежному требованию подрядчика. Настоящий договор составлен в 4-х экз.: по два экз. для каждой стороны. 1. Особые условия 2.

Перечень объектов и календарный план реставрации 3.

«Заказчик» передает «Подрядчику» до начала реставрационно-консервационных работ разрешение государственных органов охраны памятников истории и культуры на производство работ. 2.

В 10-дневный срок по подписании договора «Заказчик» передает «Подрядчику» объемы работ на текущий год, согласованные с автором проекта и государственными органами охраны памятников истории и культуры. 3.

На реставрируемом объекте пожарная и сторожевая охрана осуществляется силами «Заказчика».

4. Вся необходимая техническая документация, согласованная с государственными органами охраны памятников истории и культуры, передается «Заказчиком» «Подрядчику» в количестве 3 экземпляров.

5. «Заказчик» в сроки, обеспечивающие производство работ, передает «Подрядчику» материалы или фонды на них. Количество передаваемых материалов и сроки передачи их указываются в приложении к договору.

7. «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» на время производства консервационно-реставрационныx работ помещение для складирования материалов, помещение для раздевалки, обогрева и принятия пищи специалистам. 8. «Заказчик» своими силами устанавливает строительные леса на объекте для производства работ по живописи.

При устройстве лесов до 4-х метров «Подрядчик» по акту принимает леса у «Заказчика» с представлением акта приемки «Подрядчику». 9. При производстве консервационно-реставрационных работ «Заказчик» обеспечивает поддержание в памятнике нормального температурно-влажностного режима. В случае нарушения режима «Подрядчик» прекращает консервационно-реставрационные работы по живописи.

10. «Подрядчик» приступает к работе по реставрации живописи по представлении «Заказчиком» акта строительной готовности памятника.

Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

2. Если вам нужен только один предмет, в карточке предмета нажмите «Заявка на покупку». Если вам нужно несколько разных предметов сохраните их в Блокнот, а затем создайте Личный блокнот.

3. Получив от вас заявку, мы свяжемся с вами для уточнения дополнительных пожеланий и согласуем удобные для вас форму оплаты, величину предоплаты, сроки поставки. Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%.

Многие получили в наследство от бабушек и дедушек старую мебель, в виде шкафа, серванта, комода, тумбы или стула. Порой, эта старинная мебель, неплохо сохранилась, но требует реставрации лакового покрытия, замены некоторых деталей или частей. Возможно, вы любитель старинной мебели и купили её, но она пока выглядит не должным образом.

Присылайте нам фотографии вашей мебели, с пометкой реставрация, звоните нам и мы проконсультируем вас по поводу реставрационных работ. Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

порядок расчета, гарантия на мебель. Физическое лицо — предприниматель ……………………………….

Договор на авторский надзор при реставрации

1.1.

По настоящему договору Исполнитель осуществляет авторский надзор в процессе производства работ по реставрации ____________________, расположенного по адресу _________________________ (далее — «Объект»).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода реставрации. 3.1. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, имеют право на: 3.1.1.

Доступ к Объекту реставрации. 3.1.2. Ознакомление с необходимой научно-проектной документацией, относящейся к Объекту реставрации.

3.1.3. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. 3.2. Автор или члены авторского коллектива должны: 3.2.1.

Осуществлять исследования Объекта с необходимой фиксацией и анализом в процессе производства работ по реставрации. 3.2.2.

Контролировать правильность вынесения абсолютных отметок (в единой государственной топографической системе) и размеров в рабочей документации на конструкции Объекта. 3.2.4.

Запрещать использование не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и технологическим методикам и рекомендациям материалов, изделий и оборудования.

3.2.6. Разрешать своевременно все вопросы по проектно-сметной документации, возникающие в процессе реставрации Объекта. 3.2.8. Контролировать качество работы исполнителей, находящихся в административном подчинении или на субподряде.

Источник: http://opiniojuris.ru/dogovor-na-restavracionnye-raboty-obrazec-42907/

Образец договора по ремонту мебели

Договор услуг по реставрации мебели

  • Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  • Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  • Акт выполненных работ.
  • Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  • После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех
  • После предварительного выезда нашего замерщика к клиенту, мы подготавливаем договор и счет на предоплату
  • После выполнения работ мебель и все необходимые документы (акт, счет на остаток и др.) доставляются обратно клиенту.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2018 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса. Какие именно виды деятельности вправе осуществлять предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс РФ. 1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2018 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Образец договора ремонт мебели

Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством. 4.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

4.3.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Узнайте к чему:  Ндфл и усн ип инвалиды

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.

Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. 3.2.3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего

Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.

3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

4.4.Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора. 4.2.

Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.

3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

Узнайте к чему:  Заявление в Верховный суд РФ (образец)

В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки. 4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10. Договор на оказание услуг по ремонту мебели Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2.

О мебельной мастерской «комфорт сервис»

Профиль работы мастерской – обивка и перетяжка диванов, кресел, стульев, пошив чехлов и подушек, замена механизмов трансформации, починка изношенного каркаса и фурнитуры.

Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами. Ремонт мягкой мебели производится с использованием профессионального оборудования производства Juki, Gemsy.

Работы ведутся на базе собственного московского цеха в районе метро Выхино, площадью 300 кв.

Источник: https://fileddl.info/obrazets-dogovora-remontu-mebeli/

Договор на оказание услуг по реставрации мебели

Договор услуг по реставрации мебели
Остальные корректировки по планировочным решениям производятся платно (цена 100 руб./кв.м.

) ; 20 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа, при этом, в данный срок не входит время, необходимое Заказчику для принятия решения по эскизным вариантам планировки объекта и эскизным вариантам интерьерных решений.

Срок выполнения работ по второму этапу составляет 15 рабочих дней с момента согласования эскизного варианта планировки объекта и эскизного варианта интерьерных решений, выбранных отделочных материалов и оборудования, и 3D изображения видовых помещений.

Перетяжка мебели

Если вы еще только хотите принять решение о перетяжке и у вас есть вопросы по технологии, вы можете получить консультацию по телефону или оформить заявку на сайте. После этого по указанному вами адресу приедет наш мастер для оценки состояния мебели и ознакомления с образцами обивочных материалов. Перетяжка мебели выполняется на основе договора об оказании услуг.

К проведению работ допускаются квалифицированные специалисты с большим опытом ремонта по перетяжке любой мягкой мебели, от бюджетной до элитной. При восстановлении кресел, диванов и стульев используются современное оборудование и технологии. Прошло более трёх недель, а телевизор ещё не починили. Ответ. Максимальный срок для устранения недостатков товара согласно ст.

22 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» не может превышать 14 дней. В случае безвозмездного устранения недостатков вы можете потребовать предоставления на период ремонта во временное пользование аналогичный товар. Данное требование должно быть выполнено в течение трёх дней со дня предъявления требования. При наличии уважительной причины (отсутствие деталей и др.

) ремонтная организация (продавец) при Вашем согласии может продлить срок выполнения ремонта. При отсутствии Вашего согласия Вы вправе после получения товара из ремонта потребовать выплаты неустойки за каждый день просрочки в размере одного процента цены товара. Кроме этого, потребитель вправе предъявить иные требования, предусмотренные ст.

26 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Рекомендуем прочесть:  Незаконна приватизация

Мебельное производство «Ростокино Мебель»

Фасады : «Stival», «ILCAM», «MakBerry», «Alvic», «Cleaf», «Arpa», «Green Wood», «Melatone», «Lemark», «Gentas», «Resopal», «Senosan». Обратившись в компанию мебели «Ростокино Мебель» . Вы увидите, как работает дружная команда ответственных и добросовестных профессионалов.

У нас творческий подход дизайнеров к разработке проектов, точные расчеты технологов-конструкторов, индивидуальный подбор мебели для каждого клиента, своевременная доставка и качественная сборка Вашего заказа. После снятия размеров и объемов составляется проект с учетом Ваших пожеланий.

Конечно! По вашему желанию мы сможем произвести замену обивки и наполнителя – к примеру, подлокотников и съемных подушек, не трогая обивку основной части дивана. При заключении договора о замене обивки или прочих ремонтных работах клиент оплачивает 50% стоимости заказа.

Вторую часть оплаты он вносит после выполнения всего комплекса работ. После выезда замерщика к клиенту мы подготавливаем договор об оказании услуг и счет предоплаты. После внесения суммы предоплаты в службу доставки передается заказ на транспортировку мебели в цех.

После выполнения всех работ мебель перевозится обратно заказчику вместе с актом о проведенных работах и счет на оплату остатка стоимости. подробная смета расходных материалов и услуг, включающая в себя их стоимость; договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока.

договор на предоставление услуг с указанием гарантийного срока; подробная смета расходных материалов и услуг; счета на оплату; акты выполненных работ. Перевозка мебели в один конец в пределах МКАД стоит в пределах 1-2 тыс.

Компания «Реставратор+» производит качественную и недорогую реставрацию столов в Москве. Реставрация деревянного стола возможна как, в мастерской так и на дому у заказчика.

П остепенный износ мебели особенно заметен на поверхности кухонных и письменных деревянных столов.

Дерево ценят за то, что это не только красивый, но и натуральный материал.

Осуществление индивидуальными предпринимателями деятельности по ремонту и реставрации бытовой мебели по заказам потребителей

№ 49, с изменениями и дополнениями, ремонт мебели рассматривается как бытовая услуга, осуществляемая по договору бытового подряда.

Отношения между исполнителями и потребителями при оказании бытовых услуг регулируются статьями 683–695 Гражданского кодекса Республики Беларусь и Правилами бытового обслуживания потребителей, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г.

Опыт, знание тенденций на мебельном рынке и уровень квалификации наших сотрудников позволяют нам придавать безнадежно устаревшим, на первый взгляд, или непригодным к эксплуатации моделям достойный, современный вид и соответствующее качество, а также осуществлять реставрацию антикварной мебели.

Вызвать дизайнера-замерщика Вы можете по телефону или через специальную форму на сайте. Выезд возможен в любой день недели, включая выходные, с 9:00 до 21:00. Дизайнер-замерщик привозит с собой все образцы из основных коллекций ткани и кожи, помогает определиться с выбором, рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Все работы желательно производить в фабричных условиях, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами нашей службы доставки, чтобы перевезти мебель в цех. В этом случае мы можем гарантировать наивысшее качество и кратчайшие сроки! Работа начинается с выявления дефектов и формирования рабочей команды, в которую могут входить сборщик мебели, мастер-обивщик, столяр, закройщик и швея.

Обновленная мебель проверяется сотрудником службы контроля качества, упаковывается и доставляется клиенту.

Источник: http://urist-pomojet.com/dogovor-na-okazanie-uslug-po-restavracii-mebeli-75731/

Договор на ремонт мебели

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор.

И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты которого будут ссылаться и клиент, и исполнитель в случае возникновения спорных ситуаций.

Мастерская «Мебелор» понимает: нормальным участником товарно-рыночных отношений может являться только компания, соблюдающая все налоговые и правовые вопросы в бизнесе.Мы не только предлагаем нашим клиентам договор на работы, но и даем ряд дополнительных советов, относительно нюансов заключения договора.

  • Перепишите паспортные данные оценщика, мастера;
  • Прочитайте договор, прежде чем подписать. Допишите, если считаете нужным, свои пункты в договор.

Договор на ремонт мебели образец

Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и…

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.
3.2.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. 3.2.3.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели

Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату. 3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего

Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4.
Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора. 4.2.

Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.


4.3.

В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки. 4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Ipc-zvezda.ru

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Скачать Ремонт мебели договор
  • Типовой договор на ремонт мебели
  • Образец договора ремонта
  • Договор оказания услуг по ремонту мебели образец
  • Договор № на ремонт корпусной мебели
  • Договор на перетяжку мебели образец
  • Договор на ремонт мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена) составляет рублей, включая НДС.

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10. Договор на оказание услуг по ремонту мебели Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

Источник: http://vip-real-estate.ru/2018/05/03/obrazets-dogovora-po-remontu-mebeli/

Помощь адвоката
Добавить комментарий